Diritto Civile

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28010 - pubb. 12/10/2022

Appalto: la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie

Cassazione civile, sez. II, 05 Agosto 2022, n. 24314. Pres. Manna. Est. Trapuzzano.

Appalto privato - Ultimazione dei lavori - Rilevanza delle attività accessorie come smontaggio cantiere o attività prodromiche a verifica e collaudo - Esclusione

Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti. (massima ufficiale)